马若飞律师,现执业于北京大成（上海）律师事务所，执业以来，坚持 “受人之托、忠人之事、敬业勤勉、诚实信用” 的服务宗旨，精益求精地承办每一项具体法律事务、每一个案件。独到的诉辩思维、娴熟的诉讼技巧、精湛的辩论技能和自如的法庭发挥以及对待工作兢兢业业、认真负责的工作态度赢得了广大当事人的高度赞许。

　　

发包人未如约付款导致工期拖延，索偿时要收集哪些证据？

通常情况下，发包人要是没有及时支付工程款的，大多都会导致承包人停工，而停工又会导致承包人损失。如果双方协商赔偿不成，承包人想要通过法律途径索偿的，就需要收集相关证据资料。那么承包人索偿时需要收集那些证据资料呢

停工损失索偿所需的证据资料

打官司就是打证据，在承包人准备通过法律途径索偿时，就必须收集好充分的证据资料，那样起诉到法院的时候，才能得到法院的支持，胜诉索偿。

一般情况下，承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料：

１、书面催告发包人限期支付工程款。

２、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。

３、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。

４、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。

５、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：

人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。

机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。

工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

６、其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据资料。如录音录像等证据资料。

当然了，在实践中能够协商赔偿的，最好协商处理，毕竟双方可能还要继续合作下去。但是如果确实无法协商，或损失的金额很大的，就要果断找个建筑工程律师协助处理，理清证据资料，给到法院起诉索偿的，就果断去起诉。

工程索赔报告格式是怎样的

　　在工程建筑中常常会发生一些索赔的事情，大多是由于合同当事的一方不履行或未能正确履行合同，又或者是由于其他非自身因素而导致另一方受到经济损失或权利损害。通常有工期和费用的索赔。下面就来给大家介绍一下工程索赔报告格式是怎样的。

　　工程索赔报告格式是怎样的呢下面为大家准备了一份范本供大家参考，希望能给大家带来一定的帮助。

　　一、工程索赔报告怎么写

　　索赔成立理由

　　1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

　　2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为或风险。

　　索赔的依据

　　按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

　　索赔事项概述

　　由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7、5、1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款2、4、3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3、4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担。

　　索赔项目

　　1、人工费：由于非施工单位导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

　　2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

　　3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

　　4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

　　5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

　　索赔计算